Refuerzo de pavimentos de pista 03-21 y calles de rodaje del aeropuerto internacional de alternativa santa bernardina durazno



Descargar 62.51 Kb.
Página3/6
Fecha de conversión12.08.2020
Tamaño62.51 Kb.
1   2   3   4   5   6
Actividades de la Supervisión

El equipo técnico de Supervisión deberá desarrollar las actividades que se detallan a continuación, sin que ello constituya una lista completa y exhaustiva de sus funciones, así como aquellas tareas accesorias que aunque no específicamente indicadas, deben considerarse como complemento lógico de los trabajos estipulados y competen al objeto de la Dirección de Obra.


Previo al inicio de la obra

  • Recopilación y estudio de todos los documentos que forman parte del contrato con la empresa Contratista, entre los que se destacan: Proyecto, Pliego, Especificaciones técnicas, Oferta adjudicataria, resolución de Adjudicación, Contrato, etc.

  • Implantación y control de Replanteo de obras.

  • Conocimiento del Cronograma y revisión del Programa de Obra.

  • Delimitación del área de trabajo y ubicación de puntos de control topográfico.

  • Suscripción del Acta de Inicio de Obras, a ser firmada por el Director de Obra, el Representante Técnico del Contratista y el Gerente Técnico de la Supervisión.


Tareas diarias

  • Presencia permanente en obra del equipo técnico requerido para seguimiento y control de los trabajos en ejecución, conforme al proyecto, especificaciones técnicas y cronograma de obras. Se requerirá la designación de un Ingeniero Residente, con una permanencia mínima en obra de 20 horas semanales, y otros profesionales y técnicos directamente afectados al control y seguimiento de obra con dedicación permanente.

  • Confección de Libro de Obra, con descripción de obras ejecutadas en el día, ubicación, avanzamiento, estado del clima, temperatura, registro de precipitaciones, humedad, interrupciones operativas, atrasos, órdenes de servicio, consultas y respuestas, modificaciones o ampliaciones de proyecto y anotación de todo hecho singular registrado en obra, en el Aeropuerto o en Plantas.

  • Control de calidad de materiales, procedimientos constructivos y obra ejecutada, acorde al proyecto, especificaciones técnicas y pliego de condiciones. Cumplimiento de las normas y manuales técnicos. Extracción de muestras y ensayos en sitio y en laboratorio, para control de calidad de materiales, producción y aceptación de obras.

  • Control de personal del Contratista en obra y confección de Planillas de Declaración de Personal. Horarios de trabajo.

  • Vigilancia en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral vigentes para trabajos de construcción, así como las normas de seguridad específicas que corresponden a la actividad aeronáutica que se desarrolla en el Aeropuerto, con el fin de prevenir accidentes laborales. Controlará el uso y buen estado de los implementos de seguridad, señales, luces y demás medios de prevención requeridos.

  • Control del Medio Ambiente. Vigilancia de agentes contaminantes, ruidos, emisiones gaseosas, uso de canteras, condiciones de funcionamiento de planta asfáltica y de hormigón, acopios de materiales, disposición de residuos, obradores y limpieza de la obra.


Tareas semanales

  • Informe de cumplimiento de contrato, avance y seguimiento de obras. Se entregará copia del Libro de Obra a la Dirección. Se coordinará una reunión del Ingeniero Residente con la Dirección de Obra, de frecuencia al menos semanal, en el lugar que esta indique.

  • Se informará a la Dirección en forma inmediata cualquier inconveniente, observación o cambios realizados en obra. Las modificaciones de diseño, ampliaciones o imprevistos que solicite el Contratista deberán ser planteadas por escrito y contar con autorización expresa de la Dirección de Obra.

  • Registro de resultados de ensayo de materiales, análisis de conformidad, estudio de desviaciones e incumplimiento de valores especificados. Se presentará planilla resumen de datos, con indicación de disconformidades y acciones tomadas para su corrección en el transcurso de la obra.


Tareas mensuales

  • Se entregará informe mensual de avance de obra, tanto técnico como económico, con descripción de los trabajos realizados, métodos de construcción y recursos utilizados, cronogramas de avance físico, incidencias, comentarios y recomendaciones del Supervisor a la Dirección de Obra. Se tomarán fotografías que muestren el estado de avance de la obra. Al finalizar la obra se incluirá una cinta de video, editada profesionalmente, que muestre la totalidad del proceso constructivo desde el inicio hasta su culminación.

  • Se confeccionará Certificado Mensual de valoración de obra ejecutada, con detalle de metrajes y costos aprobados en el mes y acumulados hasta esa fecha, para cada ítem y rubros de obra, con su correspondiente monto a facturar. Se elevará nota con la solicitud de certificación por parte del Contratista y constancia de conformidad por parte de la Supervisión.

  • Se comparará el avance programado con el realmente ejecutado, explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos. La Supervisión recibirá las solicitudes de prórroga justificada que presente el Contratista, las evaluará e informará a la Dirección la pertinencia o no de las mismas.

  • Se recibirá y verificará la Planilla mensual de Declaración de Personal, a efectos del pago de aportes por concepto de Leyes Sociales, y en caso de conformidad se remitirá a la Dirección de Obra para la asignación del código de validación del propietario. El Contratista será responsable de la presentación de esas planillas ante el BPS, en tiempo y forma, devolviendo a la Dirección copia con constancia de recibo y generando la Factura para el pago de aportes por parte de la DINACIA. La Supervisión controlará que el personal haya sido el exclusivamente asignado a la obra y advertirá su correspondencia con el monto imponible declarado en la oferta por el Contratista y los coeficientes J de cada rubro certificado.

  • Se comprobará el pago de sueldos y beneficios sociales al personal del Contratista, así como la vigencia de seguros laborales obligatorios y de todo riesgo.


Tareas puntuales

  • Durante el transcurso de obra se realizará el control total de topografía, ensayos en sitio y en laboratorio que deba ejecutar el Contratista, aprobación de materiales y aceptación de obras realizadas, con presencia permanente de técnicos y ayudantes capacitados para la supervisión de obras de suelos, asfalto y hormigón. Será responsabilidad del Ingeniero Residente de la Supervisión.

  • Deberá informar a la Dirección de Obra, en cualquier momento que esta le solicite, acerca da cuestiones técnicas o administrativas que refieran a la obra y su entorno, así como cualquier otro informe especial que requiera la Administración.

  • Se confeccionarán planos finales conforme a obra y detalle de la totalidad de los trabajos ejecutados, con metrajes definitivos.

  • Previo a la recepción de la obra se efectuará el control de calidad del pavimento terminado, midiendo deflectometría, rugosidad y coeficiente de fricción.

  • Una vez finalizados los trabajos se labrará Acta de Recepción Provisoria, indicando la calidad y ajuste de las obras realizadas al proyecto y especificaciones técnicas del contrato, así como eventuales observaciones que deban ser subsanadas por el Contratista. Dicha Acta deberá ser firmada por el Director de Obra, el Representante Técnico del Contratista y el Ingeniero de la Supervisión.

  • Transcurrido el período de conservación y garantía de las obras establecido en 1 (un) año, se labrará Acta de Recepción Definitiva, con las mismas características que la anterior. Durante el período que corre entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva, la Supervisión deberá concurrir en forma periódica al sitio de obras a efectos de verificar el buen estado de las instalaciones y el cumplimiento de las actividades de mantenimiento por parte del Contratista. Asimismo, a solicitud de la Dirección de Obra, el Supervisor deberá hacerse presente en el sitio de obras o cualquier otro lugar requerido, a efectos de tomar conocimiento, evaluar o resolver cualquier discrepancia o deficiencia que haya surgido a consecuencia de las obras.


DIRECCIÓN DE OBRA

La DI.N.A.C.I.A. designará un Director de Obra, que tendrá a su cargo el contralor total de la ejecución de los trabajos, con quien entenderán directamente el Ingeniero de la Supervisión y el Representante Técnico de la empresa Contratista de obras.

El Director de Obra impartirá instrucciones al Contratista por intermedio de la Supervisión, o podrá hacerlo directamente, con informe al Supervisor.
EQUIPO TÉCNICO DE SUPERVISIÓN




Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6


La base de datos está protegida por derechos de autor ©odont.info 2019
enviar mensaje

    Página principal