Refuerzo de pavimentos de pista 03-21 y calles de rodaje del aeropuerto internacional de alternativa santa bernardina durazno



Descargar 62.51 Kb.
Página2/6
Fecha de conversión12.08.2020
Tamaño62.51 Kb.
1   2   3   4   5   6
Director de Obra: Profesional designado por la DINACIA para ejercer la Dirección técnica de los trabajos, a quien responderán tanto la Supervisión como el Contratista.

  • Contratista: Empresa constructora contratada por la DINACIA, adjudicataria de las obras correspondientes a la LP N° 02/2013.

  • Supervisor o Supervisión: Equipo de profesionales y técnicos cuyos servicios contrata la DINACIA para administrar y ejercer el control de obra, por delegación, en asistencia al Director de Obra.

  • Ingeniero Residente: Ingeniero de la Supervisión a cargo de la obra, responsable ante la DINACIA por la administración y control de los trabajos.


    ALCANCE DE LOS SERVICIOS

    Se describen a continuación los servicios de asistencia a la Dirección de Obras que se solicitan a la Supervisión, para el gerenciamiento y control técnico de las obras, actuando como nexo entre la Dirección y la empresa Contratista.



    • Supervisión general de los trabajos, de conformidad con el Pliego del llamado a licitación de las obras, proyecto, planos y especificaciones técnicas del proyecto.

    • Control del cumplimiento del plazo y cronograma de la oferta, hasta su finalización.

    • Evaluación de estados de avance de obra, metrajes, costos y certificados presentados por la empresa previamente a su facturación.

    • Realización de tareas técnicas y administrativas de su competencia que corresponden a la dirección de obra

    • Recomendar la Recepción de las obras, mediante Acta de Inspección Final de los trabajos realizados a satisfacción por el Contratista, con eventuales observaciones si correspondiere, hasta el cumplimiento de la recepción definitiva.

    El Supervisor será el representante del Director de Obra ante la empresa Contratista durante la construcción, hasta la recepción definitiva de los trabajos.

    La Supervisión tendrá facultades para actuar en nombre del Director de Obra, sólo en la medida dispuesta en los documentos del contrato y podrán ser enmendadas por escrito en cualquier oportunidad. Los deberes, responsabilidades y limitaciones de la Supervisión en su carácter de representante del Director de Obra durante la construcción no se modificarán ni ampliarán sin notificación por escrito al Supervisor y al Contratista. La Supervisión no está autorizada a aprobar la ejecución de variaciones u obras adicionales ni modificar las condiciones contractuales del Contratista, que involucren una ampliación de plazo o cualquier costo extra, salvo situaciones de emergencia o de seguridad de las personas o cosas en su jurisdicción.

    La Supervisión tendrá acceso en todo momento a la Obra para ejercer sus funciones. El Contratista brindará facilidades para dicho acceso de manera que el Supervisor pueda desempeñar sus funciones conforme al contrato.

    El Supervisor controlará permanentemente que los trabajos se realicen de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del proyecto, en tiempo y forma, y tendrá autoridad para ordenar la paralización parcial o total de la obra hasta subsanar las incorrecciones advertidas. En tal caso, deberá dar aviso inmediato a la Dirección de Obra de tal situación.





    Compartir con tus amigos:
  • 1   2   3   4   5   6


    La base de datos está protegida por derechos de autor ©odont.info 2019
    enviar mensaje

        Página principal